ЗАО «Baku Steel Company» - объявляет о Тендере
Предмет тендера : «Закупка и монтаж устройства продольной компенсации (УПК) для ферросплавной руднотермической печи».
Тендер включает в себя закупку других сопутствующих товаров и оплату труда.
Плата за участие в тендере - 300 (триста) долларов США.
Участникам тендера необходимо обратиться по соответствующему адресу электронной почты (tender@bakusteel.com ) «Отдела закупок и снабжения» компании, или обратиться письменно, отправив заявку о намерении участвовать в тендере по почте на почтовый адрес компании: (Баку, Дарнагюл, ул. Мир -Джалала 15).
Поставщикам, желающим принять участие на основании объявления, необходимо отправить следующие первичные документы в формате PDF на адрес tender@bakusteel.com 19 января 2024 года, до 18:00 для получения условий тендера:
- Письменная заявка (заявление) на участие в тендере;
- Банковский документ об оплате за участие в тендере;
- Просроченные обязательства по налогам и другим обязательным платежам в стране, в которой осуществляется деятельность компании - справка соответствующего налогового органа о его отсутствии ;
- Копия утвержденного налоговыми органами финансового отчета о деятельности заявителя за последний год (если заявитель осуществляет деятельность менее года, копия финансового отчета об указанной деятельности, утвержденного налоговыми органами);
- Справка из банка о финансовом положении заявителя за последний год (если он вел деятельность более короткий период времени, то за весь период его деятельности);
- Полное имя, юридический статус, устав, страна регистрации и банковские реквизиты заявителя; (копии)
- В случае, если истец является нерезидентом, документ (сертификат), подтверждающий налоговое резидентство этих лиц, для целей определения налогового резидентства истца, который считается нерезидентом; ( в случае если компания осуществляет деятельность на территории Азербайджанской Рес публики)
- Заявитель должен предоставить заполненную и утвержденную подписью и печатью анкету PQQ – «Анкета для проверки квалификации потенциальных поставщиков» (а так же документы требуемые в анкете);
Поставщики, прошедшие предварительный отбор, смогут получить комплект условий предмета тендера (полные технические требования, проект, критерии оценки и дополнительные требования) у должностного лица, назначенного компанией, которое будет обмениваться информацией после предоставления банковского документа об оплате за участие по тендеру.
Должностное лицо компании «Baku Steel Company», обеспечивающее связь с подрядчиками (грузоотправителями) и обменивающееся с ними информацией – Али Ягубов.
Электронная почта: a.yaqubov@bakusteel.com
Контактный телефон : (010) 250 34 34
(012) 490 08 00 доб. 3624
Техническое задание
на внедрение системы компенсации реактивной мощности для достижения оптимальных режимов работы системы электроснабжения рудотермической печи
| № п/п | Перечень основных
данных и требований |
Основные данные и требования | |
| 1 | Наименование и месторасположение объекта | Завод ферросплавов. г. Сумгаит. | |
| 2 | Наименование проекта | Установка устройства продольной компенсации для ферросплавной рудотермической печи. | |
| 3 | Основание для проектирования. | Рост производительности печи | |
| 4 | Вид строительства. | Реконструкция | |
| 5 | Стадийность проектирования | Рабочий проект – проектирование одностадийное. Исполнитель предварительно выполняет запрос исходной технической информации. Проектирование выполняется поэтапно с разработкой ОТР (Общий Технический Решение). После согласования ОТР со службами Заказчика выполнить разработку РП. (Рабочий проект) | |
| 6 | Стадийность выполнения. | Поэтапная стадийности выполнения (Этапы и характер выполняемых работ указываются в п.10 данного ТЗ) | |
| 7 | Сроки выполнения работ | 8 месяцев | |
| 8 | Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа. | Проектирование будет выполнено для рудно-термической печи с трансформаторами мощностью 3х11МВА U=35 кВ. (См. приложение №1 к ТЗ) | |
| 9 | Основные требования к инженерному оборудованию, в том числе: основные параметры, техническая и эксплуатационная характеристики, сервисное обслуживание. | Система компенсации РМ (Реактивный Мощности) должна состоять из следующих основных элементов:
1. Конденсаторная установка продольной компенсации реактивной мощности. 2. Высоковольтная коммутационная аппаратура. 3. Система релейной защиты и автоматики локальная. 4. АСУ на базе единого программно-технического комплекса (ПТК) с передачей и отображением информации о работе УПК в диспетчерском пункте. 5. Встроенное помещение блочно-модульной конструкции для размещения УПК. 6. Кабельная сеть для подключения и управления УПК. 7. Система вентиляции с фильтрацией воздуха от пыли. |
|
| 10 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия. | 1. Разработка основных технических решений для применения устройства продольной компенсации (УПК) реактивной мощности для одной рудотермической печи с предоставлением укрупненного перечня необходимого основного оборудования и технических требований к нему.
2. Разработка рабочего проекта УПК. 3. Поставка оборудования, конструкций и материалов 4. СМР (Cтроительные Монтажные Работы) 5. Наладка, проведение промышленных и приемо-сдаточных испытаний основного технологического оборудования. 6. Наладка, проведение промышленных и приемо-сдаточных испытаний УПК. 7. Обучение эксплуатационного персонала. |
|
| 11 | Требования по энергосбережению. | Мощность компенсирующего устройства выбрать из расчета обеспечения оптимального значения для работы рудно-термических печей. | |
| 12 | Состав и виды документации | Проектирование выполнить в соответствии с требованиями законодательства Азербайджанской Республики. Сметная документация не требуется. | |
| 13 | Режим выполнения работ/услуг | Выполняется в соответствии с требованиями трудового законодательства Азербайджанской Республики | |
| 14 | Требования к документации по завершению работ | Проектную документацию на азербайджанском и русском языке, в электронном сканированном виде (CD или DVD диске, флэш носителе) в формате Acrobat Reader (pdf) с подписями. | |
Примечание: Все работы должны выполняться на основании данного технического задания .
Работы должны быть завершены в течение 8 (восьми) месяцев после подписания контракта.
Работы будут проводиться на территории ЗАО «Baku Steel Company».
Участники тендера должны отправить свое ценовое предложение на адрес электронной почты ЗАО «Baku Steel Company» tender@bakusteel.com до 19 января 2024 года до 18:00. Инструкции по подаче предложения будут предоставлены в комплекте условий. Предложения, предоставленные после указанного времени, будут исключены из тендера и рассматриваться не будут.
Оглашение предложений по тендеру состоится на онлайн встрече с посредством ZOOM Call. В огдашении поступивших предложений могут участвовать уполномоченные представители поставщиков.
Для участия в оглашении предложений, уполномоченным представителям необходимо предоставить доверенность от компании, которую они представляют. Поставщику необходимо отправить копию удостоверения личности уполномоченного лица и доверенности в формате PDF на адрес tender@bakusteel.com не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до онлайн встречи.